中标通知书
固定资产投资项目代码：****-******-**-**-******
项目标段编号：************************
****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
****年**月**日开标后，经评标委员会评定，被确定为中标人。
*、工程名称：****县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）
*、建设地点：****县红崖子乡红翔新村、陶乐镇庙庙湖村
*、结构层数：面积：*
*、工期：***日历天
*、质量：合格
*、中标价：*******.**元（******任****元*角*分）
*、中标内容：红翔新村：共铺设入村供水管总长*****，其中：*****管***，
****管****，****管*****，****管****，压力等级*.*-
*.****，全部采用拉管进行施工：入户管****总长*******，
***管总长*****；配套建设各类阀井**座，其中：总分水井*
个，测流井*个，分水井*座，排水井*座，联户水表井
（*.****.**）**座；安装管线标识桩**个，混凝土里面拆除及
恢复*****（拆除宽度*.**）：入户改造***户：屋内地面恢复
*****。庙庙湖村：共铺设入村供水管总长*****，其中：
*****管***，*****管*****，****管****，****管*****，
****管****，****管*****，压力等级*.*-*.****；除***长
*****管及****长***管外，均采用拉管进行施工：入户管
****总长*******，***管总长******:配套建设各类阀井***
座，其中：总分水井*个，测流井*个，分水井**座，排水井*
座，联户水表井（*.****.**）***座；管线标识桩**个：混凝
土路面拆除及恢复*****（拆除宽度*.**）；入户改造****户。
具体内容详见招标文件、工程量清单及施工图纸。
*、项目经理：白鹏：市政公用工程*级
*、备注
招标人：代理机构：
（盖单位公童）（盖单位公章）
****年**月**日
****县河东地区生态移民供水改造
项目（红翔新村、庙庙湖村）
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华
人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关
法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》进
行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。为了便于
合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合
同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约
定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》
等法律法规的规定，就****的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约
定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工程质
量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合
同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、
索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对****的有关要求，也考虑了建设
工程施工管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合
同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接
修改通用合同条款；
*、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划
“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路
管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体
情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合
同权利义务。
第*部分协议书
发包人（全称）：****县农业农村局
承包人（全称）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）。
工程地点：****县红崖子乡红翔新村、陶乐镇庙庙湖村，。
工程概况：主要铺设供水管道，建设各类阀井，安装智能水表等。具体内容详见工程量清单。
工程立项批准文号：平审管批字〔****〕**号。
资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、县财政配套资金。
*、工程承包范围
承包范围：施工工程量清单内所示全部****内容。
*、合同工期：
工期：***日历天
开工日期：****年*月*日
竣工日期：****年*月**日
*、质量标准
工程质量标准：合格，拟任项目经理（建造师）：白鹏。
*、合同价款
*、合同总价（大写）：***********元*角*分，小写（¥：*******.**元）
*、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
第*页共**页
（*）本合同协议书；（*）中标通知书；（*）投标函及投标函附录；（*）本专用合同条款
（*）本通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（（*）已标价工程量清单；
（*）招标文件、招标文件澄清及修改；（**）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用合同条款》中赋予的定义相同。
*、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间：****年*月*日，合同订立地点：****县农业农村局。
公司
本合同双方约定签字盖章后生效。有限公
时
发包人：（公章）****县农业农村局承包人：（公章****县陶乐吉兴水利水电
工程有限公司
地址：****县人大楼*楼地址：****县翰林大街****号楼南侧
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
第*页共**页
| 地 |
址： |
****县人大楼*楼 |
地址：****县翰林大街****号楼南侧 |
| 邮政编码： |
|
****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
|
|
法定代表人： |
| 委托代理人： |
|
|
委托代理人： |
| 电 |
话： |
****-******* |
电话：****-******* |
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、
技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽
商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
*.*.*.*.合同协议书：指第*部分合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录，含商务标和技术标等内容。
*.*.*.*通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工所需要的，通用于建设工程施
工合同的条款。
*.*.*.*专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成
*致意见的条款，是对通用合同条款的具体化、补充或修改。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方
当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要并包含在合
同中的所有工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明和有关
资料。
*.*.*.**工程量清单：表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税
金项目的名称和相应数量等的明细清单。
*.*.*.**已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标
明价格的工程量清单。
*.*.*.**其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括发包人承包人为
履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。
*.*.*合同当事人和人员
第*页共**页
*.*.*.*合同当事人:指发包人和承包人。
*.*.*.*发包人：指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主
体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*承包人：指在协议书中约定，被发包人接受并与其签订建设工程施工合同，具有工程施工
承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格，负责施工管
理和合同履行的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对本工程监理、合同履行实施管理并
取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责
人，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
*.*.*.*设计单位：指发包人委托的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。
*.*.*.*工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的
工程造价管理机构。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按（本）合同协议书约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成（本）合同协议书约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括
施工设备。
*.*.*.*单位工程：指专用（本）合同协议书中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其
他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程
和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工
第*页共**页
场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指（本）合同协议书中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：指（本）合同协议书中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.*.**工程接收证书：指发包人经过验收合格后同意接受工程的，由监理人向承包人出具经发
包人签认的工程接收证书。
*.*.*.**单位工程验收证书：经发包人同意或承包人提出经发包人同意时，可进行已经竣工的单
位工程验收。验收的程序可参照第**.*款与第**.*款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出
具经发包人签认的单位工程验收证书。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限（含法定节假日在内的总日历
天数），包括按第**.*款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明
的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包
括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计
算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*.*小时：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
*.*.*.*合同价格（款）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包
人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费
用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的*笔款项。用于施工合同
第*页共**页
签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购等金额，以及施工中可能发生的工程变更、
合同约定调整因素出现时的工程价款调整和发生的索赔、现场签证确认等的费用。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单招标阶段中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格
的材料、设备或者需要由专业承包人完成的专业工程金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式。即在施工过程中，完成发包人提出的施工合
同约定以外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的*星项目或额外工作，按合同中约定
的综合单价计价。
*.*.*.*质量保证金（或称保修金）：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复
义务的金额。
*.*.*.*综合单价：完成工程量清单中*个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、
管理费和利润，并考虑*定范围内的风险费用。
*.*.*.*总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的工程分包和自行采购的设备、材料等进行管理、服
务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
*.*.*.**追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合
同价款的方法增加的合同价款。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
本合同文件除专用术语外，使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。如专用条款
约定使用*种以上（含*种）语言文字时，除约定外，汉语为解释和说明本合同的标准语言文字。
*.*法律
适用于本合同文件的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方
法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺
序如下：
（*）合同协议书；（*）中标通知书；（*）投标函及投标函附录；（*）专用合同条款；（*）通用
合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单；（*）招标文件及招标文件澄
第*页共**页
清与补充；（**）其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发
包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人应按专用合同条款约定的期限和数量将图纸提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成
工期延误的，按第**.*款的约定办理。
*.*.*.*采用工程量清单计价的工程，发包人向承包人提供的图纸应符合国家和自治区有关法规、
规定、标准和规范的要求。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的
数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期
限内签发图纸修改后的图纸给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸
施工。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*项约定
内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，
均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等
来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
*.*转让
第*页共**页
双方签订补充协议或按建设方给定的价格计算；③、执行通用合同条款第**.*条；④、双方约定的其
他调整因素。
（*）采用可调价格合同
**.*.*预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/
**.*.*预付款保函
发包人和承包人关于预付款保函的约定：不采用。
**.*.*预付款扣回与还清
预付款在工程进度付款中扣回的办法：不采用。
**.*.*实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分以及安全防护和文明施工措
施费的约定预付方式。
预付实体性消耗和非实体性消耗部分工程款的时间、比例：/。
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：/。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期及进度款支付方式
工程进度款结算的时间、支付方式：按工程进度支付，工程竣工验收后资金支付合同总价的**%，
竣工决算后按照审定后的决算审定值工程款付款达到**％，质保期到期后**日付剩余*%。
**.*.*进度付款申请单
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单*份；除通用合同条款以外还应包括的内
容：无。
**.*.*进度付款证书和支付时间
进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和如下约定办理：按工程进度
支付，工程竣工验收后资金支付合同总价的**%，竣工决算后按照审定后的决算审定值工程款付款达到
**％，质保期到期后**日付剩余*%。
**.*质量保证金
监理人在发包人的进度付款中，关于扣留质量保证金的约定：执行通用条款。直至扣留的质量
保证金总额达到（金额或比例）按最终审计决算金额的*%于竣工后*次性扣留为止。
**.*竣工结算
第**页共**页
**.*.*竣工付款申请单
工程接收证书颁发后，承包人向监理人提交竣工付款申请单份数和期限：自接收证书之日起*天内
向监理人提交竣工付款申请单份；并提供相关证明材料。除通用合同条款以外竣工付款申请单还应包括
以下内容：竣工结算合同总价、变更、签证、发包人已支付承包人的工程价款，应扣留质量保修金，应
支付做竣工付款金额。
**.*最终结清
发包人承包人约定结算审查期：执行本通用合同条款**.*.*款（小于*个月）
**.*.*最终结清申请单
缺陷责任期终止证书签发后，承包人向监理人提交最终结清申请单的份数和期限：自缺陷责任期终
止证书签发日起*天内向监理人提交最终结清申请单*份，并提供相关证明材料。
**.竣工验收
**.*竣工验收申请报告
承包人提供竣工验收申请报告的约定：执行本通用合同条款第**.*条。
**.*验收
经验收合格工程的实际竣工日期的约定：执行通用条款。
**.*单位工程验收
单位工程、中间交工工程的范围和竣工时间：执行本通用合同条款第**.*条。
**.*试运行
设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行的，发包人应在试车前**小时以
书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。
试车合格，双方在试车记录上签字。
发包人与承包人关于试运行的预定：执行通用条款。
**.*竣工清场
**.*.*工程接收证书颁发后，发包人与承包人对施工场地进行清理的约定：执行本通用合同条款
第**.*.*款。
**.*.*发包人与承包人就恢复临时占地，或者场地清理的约定：执行本通用合同条款第**.*.*
款。
**.*施工队*的撤离
第**页共**页
缺陷责任期满时，发包人与承包人对承包人的人员和施工设备撤离施工场地的约定：执行本通用
合同条款第**.*条。
**.缺陷责任与保修责任
本工程质量保修范围、期限和责任见附件*工程质量保修书
**.保险
**.*工程保险
（*）发包人投保内容：执行本通用合同条款第*条。
发包人委托承包人办理的保险事项：无。
（*）承包人投保内容：执行通用条款。
**.*第*者责任险
在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人以承包人和发包人的共同名义，投保的第*者责任险，其保
险费率、保险金额等有关内容的约定：执行通用条款。
**.*其他保险
承包人为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险的约定：执行通用条款。
**.*保险凭证
承包人应在开工后*天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
**.违约
双方约定的发包人其他违约责任：执行通用合同条款第**.*款。
双方约定的承包人其他违约责任：执行通用合同条款第**.*款。
**.索赔
发包人承包人关于索赔的约定：执行通用合同条款第**条。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人
友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，采用下面的（*）方式解决。
（*）向施工所在地的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向施工所在地的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
第**页共**页
发包人和承包人对争议评审的约定：执行通用合同条款第**.*款，在履行合同过程中产生争议时，
请甲乙双方协商解决，若协商不成请甲乙双方主管部门调解。
**.合同份数
本合同*式*份，正本*份、副本*份，由发包方和承包方各执*份。
**.补充条款
*.由于颁布新的法律、法规或省级以上行业行政管理部门发布有关政策调整，导致后期施工中的有
关费用发生变化，后期施工中的有关费用依据法律、法规政策调整。
*.当施工中施工图纸及设计变更，变更后的工程量清单个别项目与原工程量清单中的项目特征描述
*致或相近时，则按原工程量清单项目综合单价执行，计入最终结算。
*.招标文件中部分为暂定价格的项目（包括暂定综合单价的项目），施工中其实际综合单价由发、
承包双方依据当时政策、法规、规定及市场信息确认，双方履行确认手续，作为结算依据。
*.工程竣工后以最终审计决算结果为准，后付清剩余工程款，余*%作为质保金，质保期满**日*
次性付清。
*.变更签证部分的进度款同其他工程进度款*起支付。
*.承包方在施工过程中必须严把安全生产关，并按时支付农民工工资，确保不出现安全事故和农民
工上访事件，如发生上述事件由承包人负责。
*.本合同未尽事宜，双方协商解决。
备注：根据具体工程情况，可以增加其他补充条款。
附件：*.工程质量保修书
*.工程质量达标承诺书
*.施工质量承诺书
*.安全生产责任书
第**页共**页
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县农业农村局
承包人（全称）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
为保证****县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）在合理使用期限内正常使用，发包
人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量
保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面
的防渗漏和双方约定的其他土建工程，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等以
及双方约定的其他项目。具体质量保修的内容双方约定如下：施工图纸里的全部内容及工程量清单的内
容。
*、质量保修期
质量保修期从工程审计决算之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：
*.土建工程为地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；其它土建工程为*
年，屋面防水工程为*年。
*.电气管线、上下水管线安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为*年；
*.其他约定：（关于保修责任期的延长）执行工程质量管理条例规定的最低保修期内。
*、质量保修责任
*.属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日*天内派人修理。承包人不在约定期限
内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当
立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
第**页共**页
*.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致
使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为审计决算金额的*%
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为审计决算金额×*%，质量保修金银行利率
*为不计息
**
*、质量保修金的返还
发包人在各专业质量保修期满后**天内，将剩余保修金返还承包人。
*、其他
*
双方约定的其他工程质量保修事项：执行工程质量管理条例规定的最低保修期限。本工程质量保修书
*
作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。
电工程
发包人（公章）：****县农业农村局承包人（公章）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
*
*
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
***
委托代理人（（签字）委托代理人：（签字）：
****年*月*日****年*月*日
当
第**页共**页
附件*:
工程质量达标承诺书
发包人（全称）：****县农业农村局
承包人（全称）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
我公司承诺，我们保证实现_****县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）投标文
所有承诺、规定的质量、安全目标计划、指标、要求。否则，将无条件接受按合同条款处罚，直至被清
场，并为此负法律责任。
我公司承诺本工程的质量要求按照国家住建部最新颁布的工程质量标准和规范进行施工。
我公司承诺本工程质量符合国家相关要求，符合合同和设计要求，保证满足使用功能要求。
工程质量、安全文明施工达到国家验收规范和政府监督管理部门的验收合格标准。分项工程质量达
格标准；分部工程质量达到合格标准；整体工程质量达到合格标准。
施工单位（单位盖章）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）
****年*月*日
第**页共**页
附件*:
施工质量承诺书
****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司承建的****县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙
湖村）为了保证工程施工质量，我公司特作如下承诺：
保证严格遵守国家和住建部有关本****的法律法规和技术标准；严格履行施工承诺合同；有效组织
与承担与本工程施工任务相适应的管理、技术、施工人员及机械设备；切实加强企业内部质量管理体系，实
行全面质量管理；认真接受监理单位和质量监督机构对工程质量的检查监督；保证工程施工档案资料真实、
完整和准确，并按要求整理好档案；保证本工程保质保量完成，达到承诺的工程质量。项目经理对本工程质
量负终身责任。
以上承诺由我公司严格履行。如因承建的工程施工质量给国家和人民生命财产造成损失，我公司愿承担
经济和法律责任。：*公司
电工程有
施工单位（单位盖章）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：
****年*月*日
第**页共**页
附件*：
安全生产责任书
发包人（全称）：****县农业农村局
承包人（全称）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
为认真贯彻“安全第*，预防为主”的方针，加强****安全生产监督管理，做到施工安全管理工作
的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进*步明确各方的安全职责，防止和
减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全
生产管理条例》(国务院令第***)等法律、法规，结合本工程特点，建设单位与施工单位经协商*致就****
县河东地区生态移民供水改造项目（红翔新村、庙庙湖村）签订本《安全生产责任书》，以明确各方职责，
作为安全管理的指导与检查执行依据。
*、建设单位安全责任
*、根据国家有关安全生产法令、法规，选择符合安全资质、安全信誉良好的施工企业承包施工。
*、根据招投标的有关规定，履行合同约定的义务，不得任意压级压价、拖欠工程款，为确保安全措施经
费足额到位创造条件。
*、工程开工前，应当向施工企业提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做
好安全准备工作。
*、督促监理单位、施工企业加强安全管理。鼓励监理单位、施工企业加大安全投入，自觉执行国家及行
业安全管理的先进技术标准，争创*流企业。
*、施工单位安全责任
*、施工单位对施工现场安全负主要责任。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训
制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
*、施工单位法人代表依法对本单位的安全生产工作全面负责。项目负责人(项目经理)应当由取得相应职
业资格的人员担任，对****项目的现场安全施工负第*责任，落实安全生产责任制度、安全生产规章制
度和操作规程，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事
故。
*、施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。施工现场必须
有专职安全管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人
第**页共**页
和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
*、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施，对专业性比较强的分
部分项工程，应当编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行。
*、施工现场应建立健全各类安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备的安全验收
制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内页资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工
现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机械的安装检查、验收制度，对无验收手续
或验收不合格的坚决不予使用。
*、施工单位应严格执行国家及建设行政主管部门有关高处建设安全的各项法律、法令、法规及行业规章、
规程等管理规定，严格各类违章指挥与违章作业，同时加强安全日常检查，对提出存在问题及时整改，并做
好记录。
*、施工单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工的岗位教育培训，提高工人安全防范
意识，特种工人必须持证上岗。
*、施工过中发生事故时，施工单位应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定
及时向有关部门报告。
*、如施工单位违规作业或因其他因素造成的*切施工安全事故，均由施工单位全部负责承担。
*、本《安全生产责任书》自签订之日起生效。
发包人：（公章）：****县农业农村局承包人：（公章）：****县陶乐吉兴水利水电工程有限公司
（签字）
法定代表人：字法定代表人：
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
****年*月*日****年*月*日
第**页共**页
功能介绍
热门关键词： 
换一批
石嘴山最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
